当前位置:首页 > 合同协议 > 施工合同

景观工程施工合同

时间:2023-12-06 11:52:15
景观工程施工合同15篇

景观工程施工合同15篇

随着法律知识的普及,合同的用途越来越广泛,签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编为大家收集的景观工程施工合同,仅供参考,大家一起来看看吧。

景观工程施工合同1

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》的原则,结合本工程具体情况,双方经过友好协商签约本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称:一期(二标段)景观工程。

2、建设依据:甲方提供的该项目工程设计图纸、设计变更图纸和甲方要求。

3、工程地点:

4、工程内容:

客土更换、苗木移植、园林土建、配套电气、给排水、施工范围内其他园区配套工程井盖调平、水系、道路铺装(除园区主路外)工程、与其他已完工程的衔接及施工图纸所包含的其他全部内容。

项目范围:详见《园林工程界限图》

5、设计单位:

6、开工日期:以甲方批准开工报告为准。总日历日期80天,大型乔木可以采取冬植(不予进行价格调整)。

7、质量等级:合格。

8、合同价款:三佰伍拾万 元整(¥:3,500,000.00)含税包死价。 其中绿化工程139万 元,其他土建工程等211万 元。以上价格所依据的招标图纸为

第二条 依 据

1、依据《20 辽宁省建设工程取费标 ……此处隐藏25726个字……施工过程中,必须协助与配合其它相关工程的施工。乙方同意无条件地全部承担和履行甲方与业主所签订的所有合同文件中甲方承担的责任和义务,并服从业主及监理工程师的管理,执行其一切指令。

3、 乙方加强自身的施工现场管理,执行甲方的各项要求和施工现场的环境安全管理计划,严格执行主管部门、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工,不发生环境和职业健康安全事故。

4、 乙方接受甲方的'技术指导和监督,在承包施工期间,必须确保工程质量,并承担缺陷责任期的全部责任。

5、 甲乙双方一致同意,凡未经甲方法人代表专项授权而签署的任何涉及经济责任并可能产生债权债务纠纷及诉讼责任均由乙方或为乙方提供担保的公司承担,与甲方无关。

八、 结算方式及付款方式:

1、 施工期间所需资金由乙方先进行垫付。

2、 按工程进度及时上报进度款,应付给乙方的款项在该款项到达甲方账户后及时予以支付。

3、 完成工程量以业主最终审计结算数量为准。

4、 工程款以最终审计后数据为准。

九、 仲裁诉讼

本合同范围内的所有纠纷,甲、乙双方协商解决,双方协商不能达成一致,依法向工程所在地仲裁委员会申请仲裁或人民法院起诉。

十、 其他

1、 本合同自甲乙双方签字之日起生效,至甲方与业主合同中止而自然失效。

2、 本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。

承包人: (公章) 分包人: (公章)

法定代表人或: 法定代表人或:

其授权代理人: (签字) 其授权代理人: (签字)

合同签订日期: 年 月 日

《景观工程施工合同15篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式